+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Причины продления сроков выполнения работ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Причины продления сроков выполнения работ

Срок выполнения оговаривается заранее, зависит от сложности и объема предстоящей работы. За сорванные временные рамки исполнитель может поплатиться частью своего гонорара или вовсе лишиться какой-либо оплаты. Любое действие занимает определенный промежуток времени. Для сокращения затрачиваемого времени необходимо дополнительное привлечение техники, человеческих ресурсов и увеличение рабочего времени. Но вот если строительная бригада будет работать в 3 смены , её обеспечат бесперебойной поставкой необходимого материала, и при этом все требования по безопасности и правильности выполнения их деятельности будут соблюдены, то реальным окажется срок в 5 месяцев.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В связи с тем, что [ указать причины, повлекшие продление срока выполнения работ ], Стороны договора подряда N [ значение ] от [ число, месяц, год ] договорились о продлении срока выполнения работ до [ число, месяц, год ]. Все остальные положения договора подряда остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

Продление срока действия контракта по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В подавляющем большинстве случаев, такая ситуация возникает в процессе исполнения договора подряда. Причины для переноса сроков могут быть различны, иногда это действия самого заказчика, бывают так же случаи предоставления некачественной проектной документации. Что делать в таких случаях можно посмотреть здесь. В настоящем материале мы обратим внимание на специфические условия переноса сроков исполнения по государственном и муниципальным контрактам. По общему правилу ст. Однако, из этого правила есть исключения пп.

В части цены контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:. В каких случаях возможно изменения сроков исполнения госконтракта? Во-первых, изменения срока выполнения госконтракта возможно при уменьшении средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, на это прямо указывает п. При изменении уменьшении финансирования контракта можно требовать от заказчика и переноса сроков его исполнения. В Решении от 14 июня г. Так, в приведённом примере, подрядчик заключил государственный контракт на строительство автодороги, предусматривающий этапы выполнения работ, и соотвтетсвенно поэтапную оплату.

В связи с изменением бюджетного финансирования стороны дополнительным соглашением изменили сроки и суммы оплаты по контракту. При этом, Заказчик отказался изменить сроки выполнения работ. Подрядчик потребовал в суде изменения срока исполнения договора, в связи с изменением порядка финансирования. Суд встал на сторону Подрядчика. Кроме случая изменения бюджетного финансирования изменения сроков возможно только по соглашению сторон, при этом такая возможность должна быть обязательно предусмотрена контрактом пп.

Если заказчик не возражает против изменения сроков завершения контракта, изменить срок, возможно опираясь на статью ГК требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд. При этом необходимо соблюсти досудебный порядок. Однако, суд вынес такое решение исключительно в отсутствии возражений ответчика государственного заказчика. Как было упомянуто выше, изменение цены и сроков контракта возможно по соглашению сторон. Однако, такое изменение не может быть произвольным.

Дополнительное соглашение возможно заключить в следующих случаях:. При этом, соблюдение названных условий при заключении дополнительного соглашения обязательно.

Например, суд может отказать в утверждении мирового соглашения об изменении срока контракта, если сроки исполнения контракта менее 6 месяцев. Для заключения дополнительного соглашения Исполнителю необходимо направить в адрес заказчика письменное обращение. При этом в обращении необходимо обосновать необходимость изменения госконтракта, причины изменения должны быть существенные и объективные не зависящие от воли исполнителя.

Именно существенные изменения обстоятельств рассматриваются судами в качестве основания для удовлетворения требования заказчика о переносе срока исполнения. Существенность будет составлять предмет доказывания в суде как например указал суд в постановлении от 23 декабря г. В судебной защите по спору об изменении срока государственного муниципального контракта исполнителю может помочь новый график производства работ с соответствующим обоснованием новых сроков исполнения контракта.

Остались вопросы? Понравилась статья и Вы считаете ее полезной? Поделитесь ею с друзьями. Измение сроков исполнения контракта при Госзакупках 04 июля г. Доброго времени суток. У нас небольшая строительная организация. Выиграли аукцион. Заказчик в смете не правильно указал маркировку используемого бруска. Вопрос с выбором другого бруска решался 2 недели.

Было составлено и подписано соглашение обеими сторонами о замене материала. Чтобы изготовить др брусок потребовалась еще неделя. Осталась неделя до сдачи. Как нам быть? Введите код с картинки:. Антон iiantonii. Алексей, направьте заказчику письмо и проект дополнительного соглашения о продлении сроков исполнения контракта. Заказчик не обязан его подписывать, однако это будет служить одним из аргументов в защиту Вашей организации в случае возникновения споров.

Информируйте на нашу почту info sm-pravo. Если будут сложности, - постараемся помочь. Мы сельское учреждение культуры. Выиграли аукцион на поставку театральных кресел. Поставщик не укладывается в сроки. Возможно ли доп соглашение на продление сроков поставки. Денис smartyden. Юлия, допсоглашение на продление сроков поставки невозможно. Только при условии изменения финансирования или увеличения объемов по инициативе заказчика. Рекомендую поработать с Вашим поставщиком, обменяться перепиской, заложить в договоре дополнительную ответственность на случай, если к Вам будут применены штрафные санкции со стороны заказчика по муниципальному контракту.

Подскажите, пожалуйста, если гос. Где это прописано в законе? Антон, госконтракт, как и любой другой контракт, должен быть исполнен полностью. В случае, если стороны пришли к согласию об изменении предмета контракта уменьшения объемов работ, количества поставки и так далее , то для этого необходимо заключить дополнительное соглашение к контракту. Однако, как указывалось выше, в случае с государственными и муниципальными контактами, - возможность их изменения строго ограничена законом.

В вашем случае следует выяснить напишите в комментариях, либо на нашу почту info sm-pravo. В зависимости от обстоятельств возможно дать какую-либо полезную рекомендацию по вашему кейсу.

Здравствуйе, Мы, небольшая компания, выиграли аукцион на поставку мебели. Госконтракт уже вывешен Заказчиком, но нами еще не подписан. Мы понимаем, что не укладываемся в сроки поставки - 30 дней по контракту. В договоре Заказчик прописал: 6. Заказчик вправе: 6. Отказаться от исполнения Договора, а также потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках поставки и качестве Товара.

Требовать уплаты неустоек штрафов, пеней , в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств. Если по договору Заказчик вправе поступить 2мя способами: 1. Какой способ Заказчик изберет? Мы готовы заплатить пени, но боимся, что Заказчик, как только пройдет срок поставки откажется от исполения Договора, в то время, как мебель уже будет, скажем, в пути.

Какая процедура Отказа заказчика от исполнения им контракта в случае нарушения нами условий Договора о сроках? Имя: ЮФ "Щетинкин, Манцерев и партнеры". Добрый день, Ольга! Выбор осуществляется по усмотрению заказчика. В вашей ситуации нужно исходить из следующей информации: - заказчик по госконтракту как правило удерживает неустойку, а при длительном нарушении сроков - отказывается от исполнения.

Если вы поставляете товар в этот срок, то контракт сохраняет силу и с вас подлежит удержанию только неустойка. Контракт, если вы его еще не подписали, нужно подписать.

Иначе вас могут включить в реестр недобросовестных поставщиков и вы потеряете обеспечение. Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как нам быть. В результате несвоевременного представления документов со стороны Заказчика сроки выполнения работ Подрядчиком переносятся затягиваются на 2 недели.

Обе стороны заинтересованы в положительном решении этого вопроса. Как быть? Екатерина, дополнительное соглашение об изменении сроков заключить нельзя. В этой ситуации обязательно нужно сделать следующее это минимум : - убедиться, что по условиям контракта обязанность по предоставлению исходных данных для проектирования лежит на заказчике, или, как минимум, не возложена на исполнителя - если вышеуказанная обязанность не возложена контрактом на исполнителя, то нужно написать и вручить заказчику письмо с просьбой предоставить такую документацию.

Если будут сложности в составлении указанных писем, ссылок на законодательство и т. Это очень важно, так как потом вы никак не докажете, что не виноваты в срыве сроков. Спасибо за ответ.

Но мы со стороны Заказчика. Все письма написаны. Что же дальше, просто сидеть и ждать выполнения работ? Да, Екатерина, с вашей стороны в этом случае ничего предпринимать не нужно.

В тот момент, когда исполнитель завершит работы и передаст результат, вы подпишете акт и примите решение о взыскании неустойки. Получается, мы сами виноваты в затягивании срока, так как несвоевременно представили необходимые документы. Думаю Подрядчик будет возражать по поводу неустойки.

Продление срока выполнения работ по договору подряда

В подавляющем большинстве случаев, такая ситуация возникает в процессе исполнения договора подряда. Причины для переноса сроков могут быть различны, иногда это действия самого заказчика, бывают так же случаи предоставления некачественной проектной документации. Что делать в таких случаях можно посмотреть здесь. В настоящем материале мы обратим внимание на специфические условия переноса сроков исполнения по государственном и муниципальным контрактам.

Продление срока по госконтракту строительного подряда

Загрузок: В ходе выполнения работ Подрядчик не укладывается в установленный договором срок. Требуется составить письмо о переносе сроков выполнения работ с новыми датами и направить его Заказчику. Остальные виды работ не возможно выполнить из за погодных условий.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ

Продление срока действия контрактов, заключенных в рамках действия законодательства о контрактной системе, это одна из популярнейших тем для обсуждения и дискуссий. И действительно, в процессе реализации своей закупочной деятельности у заказчиков порой возникает необходимость пролонгации заключенного договора. Причиной появления такой необходимости могут служить самые разные причины. Вместе с тем контрактное законодательство имеет строгие положения в отношении мер ответственности за несвоевременное исполнение условий контрактов. И с этой точки зрения пролонгация может расцениваться как намеренная попытка недобросовестного поставщика избежать этой ответственности. Попытаемся разобраться в данном вопросе и дать конкретный ответ на вопрос, можно ли продлять срок действия заключенного в рамках контрактной системы договора. Для того чтобы избежать штрафов и автоматизировать ведение закупок, воспользуйтесь нашим программным обеспечением.

Тема: Продление срока выполнения работ в контрактах, заключенных по п. Styrbjorn wrote: Приветствую, коллеги.

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать.

Измение сроков исполнения контракта при Госзакупках

Автор: Гость Артем , 23 Июля в Гостевой раздел. Заключен договор о гос. Срок сдачи работ согласно договора 28 августа этого года. По вине заказчика не были предоставлены вовремя все исходные данные для проекта,следовательно работа затянулось. С момента заключения договора заказчика "забросали" письмами с требованием предоставить недостающие документы и продлить срок.

Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ по договору подряда. Все остальные положения договора подряда остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

Дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ

Сообщение: на каком основании можно продлить срок выполнения работ по договору подряда, если причина погодные условия не подходит? Ответ: Согласно ст. Кроме того, могут быть определены и промежуточные сроки для приемки отдельных частей работы. Продление срока договора подряда должно быть предусмотрено в самом тексте договора. Стороны самостоятельно определяют его порядок и условия.

Письмо заказчику о продлении срока выполнения работ по погодным условиям

Отзывы о бесплатной юридической консультации caret-down caret-up caret-left caret-right Спасибо что помогли решить мой вопрос с правильным оформлением документов для подачи претензии в автосалон. Юридические консультации по Интернету Контакты Офисы в Пензе 8 (800) 333-94-83 доб. Чаще всего за юридической онлайн консультацией обращаются по вопросам: развода; детских алиментов; трудовых споров; принятия наследства; покупки недвижимости; покупки авто; налоговых выплат; соц выплат и льгот; составления отчетности.

Кто сможет пользоваться консультацией юристов Послать вопрос юристу в онлайне может как физическое, так и юридическое лицо. Превосходства юридической онлайн консультации: Круглосуточная правовая поддержка в любых вопросах.

Скачать образец письма о продлении сроков выполнения работ. о возможности переноса сроков с указанием причины (веской).

Я, юрист консультан Тумор Александр Аркадьевич. Оказываю юридические услуги в Минске, провожу профессиональные юридические консультации для белорусских и иностранных инвесторов. Консультирование специалистов компании является первым этапом оказания юридических услуг.

При дальнейшей работе Вы можете заказать полный комплекс услуг правового сопровождения бизнеса:Сертификация: консультация юриста по получению сертификата продукции, работ, услуг собственного производства;Регистрационные процедуры и оформление сделок могут быть осуществлены юристом на основании легализованной доверенности без личного присутствия руководителя иностранной компании.

Поэтому юристы советуют потенциальным покупателям быть предельно внимательными и при заключении договора соблюдать несколько правил:Только при соблюдении этих условий есть шанс вернуть деньги за автомобиль, в котором были обнаружены дефекты.

Возврат осуществляется в претензионном или судебном порядке. Для начала покупателю следует организовать независимую экспертизу и документально зафиксировать недостатки ТС. После этого можно направить продавцу претензию с требованием вернуть деньги.

Там, где демографическая ситуация улучшилась и коэффициент рождаемости превышал 1,7 ребенка на одну женщину, выплаты отменялись. В 2018 году по указу президента от 18 октября 2017 изменился критерий отбора регионов, участвующих в программе, коэффициент увеличен до 2, при сохранившемся среднем по России 1,7.

Обеспечение квалифицированной юридической помощью всех, нуждающихся в ней, является важнейшим конституционным положением. Задачами юридической помощи в Российской Федерации являются обеспечение прав граждан и юридических лиц, реализация их свобод, защита законных интересов граждан и юридических лиц.

ПОЛУЧИТЕ ДОГОВОР ОНЛАЙН, ОТПРАВИВ ФОТО ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ WHATS APP, VIBER, E-MAIL. У нас предоставляется бесплатная юридическая консультация по телефону по вопросам продажи, покупки, обмена недвижимости и связанным с ней жилищным вопросам.

Необходимо определить положения, которые нуждаются в обсуждении. Данные предложения должны иметь аргументированные подтверждения и обоснования.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда. Срок выполнения работ.
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. caudosu

    Я уверен, что это уже обсуждалось.